1. Az önszabályozó szervezet köteles tagnyilvántartást vezetni önszabályozó szervezet. Egy ilyen nyilvántartás vezetése részeként elvégezhető egységes nyilvántartás az önszabályozó szervezetek tagjai, feltéve, hogy az önszabályozó szervezet internetes honlapján elhelyezi az önszabályozó szervezet tagjainak ilyen névjegyzékét.

2. Az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásában a megadott adatokkal együtt Szövetségi törvény 2007. december 1-jei N 315-FZ „Az önszabályozó szervezetekről”, a következő információkat kell tartalmaznia minden egyes tagjával kapcsolatban:

1) érvénytelenné vált. - 2013.07.06. N 113-FZ szövetségi törvény;

2) tájékoztatás arról, hogy az önszabályozó szervezet tagja jogosult-e mérnöki felmérések végzésére és előkészítésére projektdokumentáció, építés, rekonstrukció, jelentős felújítás, bontás tőkeépítés végrehajtási szerződés alapján mérnöki felmérések, tervdokumentáció elkészítése, kivitelezési szerződés alapján, bontási szerződés alapján, felhasználásával megkötött versenyképes módokon szerződések megkötése;

4) tájékoztatás az önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjéről a mérnöki felmérésekre, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződésből, a bontási szerződésből eredő kötelezettségekért, amelyeknek megfelelően a meghatározott tag a szerződésben meghatározott kötelezettségeket teljesítette. hozzájárulás a kártérítési alaphoz;

5) információ az önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjéről a mérnöki felmérések elvégzésére, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződésekre, a bontási szerződésekre vonatkozó, versenyképes kötési módokkal kötött szerződések kötelezettségei tekintetében. szerződések, amelyek alapján a meghatározott tag a szerződéses kötelezettségek biztosítására befizetett hozzájárulást a kompenzációs alapba.

3. Az önszabályozó szervezet felvételi határozatának hatálybalépése napján egyéni vállalkozó vagy jogi személy az önszabályozó szervezet tagjává váláshoz az önszabályozó szervezet az ilyen határozatot internetes honlapján elhelyezi, az egyéni vállalkozó vagy jogi személy felvételére vonatkozó információkat az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásába veszi. az önszabályozó szervezet tagja, és elküldi a címre Országos Szövetség azon önszabályozó szervezetek, amelyeknek tagja, értesítés a meghozott döntésről. Ha az önszabályozó szervezet tagjával kapcsolatban ettől eltérő döntés születik, a döntés meghozatalának napján az önszabályozó szervezet az ilyen döntést az internetes honlapján elhelyezi, bevezeti a tagok nyilvántartásába. az önszabályozó szervezet az önszabályozó szervezet ilyen tagjára vonatkozó lényeges információkat, vagy a meghatározott nyilvántartásban szereplő adatokat módosítja, és a döntésről értesítést küld az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

3.1. Az önszabályozó szervezet azon a napon, amikor egy önszabályozó szervezet tagjától a tagságának önkéntes megszüntetése iránti kérelmet kézhez kap, beveszi az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásába a tagsági viszony megszűnéséről szóló információkat. egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezetben, és az említett kérelem papír alapon történő kézhezvételétől számított három napon belül, vagy aznap, ha az elektronikus dokumentum (csomag) formájában megérkezik elektronikus dokumentumokat) erről értesítést küld az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

3.2. Értesítés egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezetbe történő felvételéről, az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásában történő változtatásról, egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezeti tagságának megszűnéséről. szabályozó szervezet az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségéhez papír alapon vagy elektronikus dokumentumok formájában (elektronikus dokumentumcsomag) küldhető meg önszabályozó szervezet által aláírt fokozott minősítéssel. elektronikus aláírás.

4. Az önszabályozó szervezet a megjelölt kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb három munkanapon belül köteles az érintett kérelmére az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásából kivonatot rendelkezésre bocsátani. Az önszabályozó szervezet tagnyilvántartási kivonatának érvényességi ideje a kiállításától számított egy hónap.

5. Az önszabályozó szervezet tagjairól készült kivonat formáját az önszabályozó szervezetek feletti felügyeleti hatóság állapítja meg.

ST 55.17 GRK RF.

1. Az önszabályozó szervezet köteles az önszabályozó szervezet tagjairól nyilvántartást vezetni. Az ilyen nyilvántartás vezetése az önszabályozó szervezetek tagjainak egységes nyilvántartásának részeként végezhető, feltéve, hogy az önszabályozó szervezet az önszabályozó szervezet ilyen jellegű nyilvántartását az internetes honlapján elhelyezi.

2. Az önszabályozó szervezetek tagjainak nyilvántartásának a 2007. december 1-i N 315-FZ „Az önszabályozó szervezetekről” szövetségi törvényben előírt információkkal együtt a következő információkat kell tartalmaznia minden egyes szervezetre vonatkozóan tagok:

1) érvénytelenné vált;

2) tájékoztatás arról, hogy egy önszabályozó szervezet tagja jogosult-e mérnöki felméréseket végezni, tervdokumentációt készíteni, építést, rekonstrukciót, nagyjavítást, jelentős építési projektek lebontását mérnöki felmérési szerződés alapján, tervdokumentációt készíteni. , építési szerződés, szerződés alapján bontási szerződések versenyeztetési módszerekkel kötöttek;

4) tájékoztatás az önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjéről a mérnöki felmérésekre, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződésből, a bontási szerződésből eredő kötelezettségekért, amelyeknek megfelelően a meghatározott tag a szerződésben meghatározott kötelezettségeket teljesítette. hozzájárulás a kártérítési alaphoz;

5) információ az önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjéről a mérnöki felmérések elvégzésére, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződésekre, a bontási szerződésekre vonatkozó, versenyképes kötési módokkal kötött szerződések kötelezettségei tekintetében. szerződések, amelyek alapján a meghatározott tag a szerződéses kötelezettségek biztosítására befizetett hozzájárulást a kompenzációs alapba.

3. Az önszabályozó szervezet egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezet tagjává történő felvételéről szóló határozatának hatálybalépése napján az önszabályozó szervezet az ilyen határozatot internetes honlapján elhelyezi, az egyéni vállalkozónak vagy jogi személynek az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásába való felvételéről szóló tájékoztatást a döntésről értesíti az Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségét. tagja. Ha az önszabályozó szervezet tagjával kapcsolatban ettől eltérő döntés születik, a döntés meghozatalának napján az önszabályozó szervezet az ilyen döntést az internetes honlapján elhelyezi, bevezeti a tagok nyilvántartásába. az önszabályozó szervezet az önszabályozó szervezet ilyen tagjára vonatkozó lényeges információkat, vagy a meghatározott nyilvántartásban szereplő adatokat módosítja, és a döntésről értesítést küld az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

3.1. Az önszabályozó szervezet azon a napon, amikor egy önszabályozó szervezet tagjától a tagságának önkéntes megszüntetése iránti kérelmet kézhez kap, beveszi az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásába a tagsági viszony megszűnéséről szóló információkat. egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezetben, és az említett kérelem papír alapon történő kézhezvételétől számított három napon belül, vagy aznap, ha az elektronikus dokumentum (csomag) formájában érkezik meg elektronikus dokumentumok), erről értesítést küld az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

3.2. Értesítés egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezetbe történő felvételéről, az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásában történő változtatásról, egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezeti tagságának megszűnéséről. A szabályozó szervezet papír alapon vagy elektronikus dokumentumok (elektronikus dokumentumcsomag) formájában, fokozott minősített elektronikus aláírást alkalmazó önszabályozó szervezet által aláírt formában megküldhető az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

4. Az önszabályozó szervezet a megjelölt kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb három munkanapon belül köteles az érintett kérelmére az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásából kivonatot rendelkezésre bocsátani. Az önszabályozó szervezet tagnyilvántartási kivonatának érvényességi ideje a kiállításától számított egy hónap.

5. Az önszabályozó szervezet tagjairól készült kivonat formáját az önszabályozó szervezetek feletti felügyeleti hatóság állapítja meg.

Annotáció

Javultak az építőipar jogszabályai. Így módosultak a mérnöki felmérések elvégzésére, valamint a tervdokumentáció és kivitelezési szerződések elkészítésére vonatkozó szerződéses munkák végzésének követelményei. Állami és önkormányzati vállalkozásokés az intézményeknek, valamint az 50%-ot meghaladó állami (önkormányzati) részesedéssel rendelkező jogi személyeknek nem kell SRO-nak lenniük, amikor ilyen munkát végeznek hatóságok és közszféra szervezetei számára.

Ezenkívül az SRO-tagság nélkül munkát végezhet a fejlesztővel, műszaki megrendelővel, az épület, építmény üzemeltetéséért felelős személlyel, regionális üzemeltetővel kötött építési szerződések alapján, ha az egyes ilyen szerződések szerinti kötelezettségek összege nem haladja meg 3 millió rubel.

Nem szükséges SRO-hoz csatlakozni egyéni lakóépület építésével (nagyjavításával) foglalkozó személyeknek, valamint garázsokat, segédépítményeket, kioszkokat stb. építő személyeknek.

Módosultak az SRO státusz megszerzésének feltételei és eljárása. Kiigazításra kerültek a kártérítési alap kialakításának szabályai. Ezen túlmenően a szerződéses kötelezettségek biztosítására számos esetben kompenzációs alapot kell létrehozni. Az ezekből az alapokból származó pénzeszközök bankokban történő elhelyezésének szabályait szabályozzák.

Az SRO-szabványok és a belső dokumentumok kidolgozására vonatkozóan új követelményeket állapítottak meg.

Követelményeket vezetnek be a mérnöki felmérések szervezésében, az építészeti és kivitelezési tervezésben és kivitelezésben dolgozó szakemberekkel szemben. Tervezik az ilyen szakemberek nemzeti nyilvántartásának bevezetését.

Javult az SRO-tagság felvételének eljárása és a tagjai tevékenysége feletti SRO-ellenőrzés szabályai.

Adminisztratív felelősséget vezetnek be az SRO-k által az SRO-k állami nyilvántartásának vezetéséhez szükséges dokumentumok és információk szolgáltatására vonatkozó eljárás megsértéséért, valamint a dokumentumok tárolására vonatkozó jogszabályok megsértéséért.

Ezen túlmenően a légi felvonók szerepelnek a különösen veszélyes és műszakilag összetett objektumok listáján, ami biztosítja ezek felügyeletét teljes életciklusuk során.

A szövetségi törvény 2017. július 1-jén lép hatályba, kivéve bizonyos rendelkezéseket, amelyekre eltérő hatálybalépési időszakot írnak elő.

Általános rendelkezések

Az SRO-k mérnöki felmérést vagy tervdokumentációt készítő egyéni vállalkozók és jogi személyek tagságán alapulnak, vagy építési, rekonstrukciós, nagyjavítási munkák mérnöki felmérések elvégzésére vonatkozó megállapodás alapján, tervdokumentáció készítése, kivitelezés, építési beruházások rekonstrukciója, nagyjavítása, amelyet a kivitelezővel, műszaki megrendelővel, az épület, építmény üzemeltetéséért felelős személlyel, vagy a köztulajdon nagyjavítását biztosító tevékenységet végző nonprofit szakosodott szervezettel kötöttek. bérházak(a továbbiakban: regionális üzemeltető).

Műszaki megrendelő csak az a jogi személy lehet, aki a kivitelező által felhatalmazott, és a kivitelező megbízásából mérnöki felmérések elvégzésére, tervdokumentáció elkészítésére, beruházási kivitelezésre, rekonstrukcióra, nagyjavításra vonatkozó megállapodást köt. projekteket készít, megbízásokat készít az ilyen jellegű munkák kivitelezésére, valamint ellátja a mérnöki felméréseket és (vagy) a projektdokumentációt, az építkezést, a rekonstrukciót, a nagyjavítást, az ilyen jellegű munkák elvégzéséhez szükséges anyagokat és dokumentumokat készítő személyeket, jóváhagyja tervdokumentációt, aláírja a beruházási beruházás üzembe helyezésének engedélyezéséhez szükséges dokumentumokat, ellátja a településrendezési tevékenységre vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat (a továbbiakban: műszaki megrendelői funkciók). Műszaki megrendelői feladatokat a mérnöki felmérések, építészeti és kivitelezési tervezés, kivitelezés, rekonstrukció, nagyjavítási tevékenység területén - a pontban foglalt esetek kivételével - csak az önszabályozó szervezet tagja láthatja el. A kódex 47. cikkének 21. része, 48. cikkének 41. része, 52. cikkének 22. része .

Építővel, műszaki megrendelővel vagy épület, építmény üzemeltetéséért felelős személlyel, területi üzemeltetővel, szervezeti tagsággal kötött mérnöki felmérési szerződés alapján, kivitelezési szerződés alapján, tervdokumentáció elkészítésére kötött szerződés alapján munkát végezni. SRO szükséges. Más személyekkel kötött szerződés alapján munkát egyéni vállalkozók vagy jogi személyek végezhetnek, amelyek nem tagjai ilyen önszabályozó szervezeteknek.

SRO tagság nem szükséges:

1. állami és önkormányzati egységes vállalkozások, ideértve az állami és önkormányzati vállalkozásokat, az állami és önkormányzati intézmények ha szerződést kötnek szövetségi végrehajtó hatóságokkal, az érintett területen jogi szabályozást végző állami vállalatokkal, testületekkel államhatalom tantárgyak Orosz Föderáció, szervek önkormányzat, amelyek felelősek az ilyen vállalkozásokért, intézményekért, vagy ilyen vállalkozások esetében a meghatározott szövetségi végrehajtó hatóságok nevében műszaki megrendelői feladatokat ellátó intézményekért, állami vállalatok, az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok kormányzati szervei, helyi önkormányzati szervek.
2. kereskedelmi szervezetek, amelyek alaptőkéjében az állami és önkormányzati egységnyi társaságok, állami és önkormányzati autonóm intézmények részesedése meghaladja az ötven százalékot, ha ilyen kereskedelmi szervezetek mérnöki felmérések elvégzésére vonatkozó szerződéses megállapodások a meghatározott vállalkozásokkal, intézményekkel, valamint szövetségi végrehajtó hatóságokkal, állami vállalatokkal, az Orosz Föderációt alkotó egységek állami hatóságaival, helyi önkormányzati szervekkel, amelyekről a jelen cikk (1) bekezdése rendelkezik. rész, és amelyek felelősek a meghatározott vállalkozásokért, intézményekért, vagy ilyen kereskedelmi szervezetek esetében műszaki megrendelői feladatokat ellátva a meghatározott vállalkozások, intézmények, szövetségi végrehajtó hatóságok, állami vállalatok, az alkotó egységek állami hatóságai nevében. az Orosz Föderáció, a helyi önkormányzatok.
3. közjogi személyek által létrehozott jogi személyek (a jelen rész (1) bekezdésében meghatározott jogi személyek kivételével), abban az esetben, ha ezek a jogi személyek meghatározott tevékenységi körökben (végzési célú területeken) mérnöki felmérésekre kötnek szerződést. olyan tevékenységek, amelyekben az ilyen jogi személyeket személyként hoznak létre), valamint olyan kereskedelmi szervezetek, amelyek alaptőkéjében e jogi személyek részesedése meghaladja az ötven százalékot, abban az esetben, ha az ilyen kereskedelmi szervezetek szerződést kötnek a mérnöki felmérések elvégzése a meghatározott jogi személyekkel, vagy ilyen kereskedelmi szervezetek esetében a meghatározott jogi személyek megbízásából műszaki megrendelői feladatokat ellátó.
4. jogi személyek, amelyek alaptőkéjében az állami jogi személyek részesedése meghaladja az ötven százalékot, abban az esetben, ha ezek a jogi személyek mérnöki felmérések elvégzésére vonatkozó szerződéseket kötnek a szövetségi végrehajtó hatóságokkal, az alapító állam hatóságaival az Orosz Föderáció szervezetei, helyi önkormányzati szervek, azokon a meghatározott tevékenységi területeken, ahol a meghatározott jogi személyek törvényileg előírt tevékenységet végeznek, vagy a meghatározott jogi személyek e szövetségi végrehajtó hatóságok nevében műszaki megrendelői feladatokat látnak el, az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok állami hatóságai, a helyi önkormányzatok, valamint a kereskedelmi szervezetek alapszabályában (raktárában), amelyek fővárosában a meghatározott jogi személyek részesedése meghaladja az ötven százalékot, abban az esetben, ha az ilyen kereskedelmi szervezetek mérnöki felmérések elvégzésére vonatkozó szerződéseket kötnek a meghatározott szövetségi végrehajtó hatóságokkal, az Orosz Föderációt alkotó szervezetek állami hatóságaival, helyi önkormányzati szervekkel, jogi személyekkel, vagy ilyen kereskedelmi szervezetek esetében műszaki megrendelői feladatok ellátására az Orosz Föderáció nevében. meghatározott szövetségi végrehajtó hatóságok, az Orosz Föderációt alkotó szervezetek állami hatóságai, helyi önkormányzatok, jogi személyek.
5. egyéni lakóépület építését, rekonstrukcióját, nagyjavítását végző magánszemélyek.

Az SRO-k és a munkafolyamatok alapvető követelményei

1. belüli társulás nonprofit szervezet tagjaiként legalább ötven egyéni vállalkozó és (vagy) jogi személy (tervezésre) és legalább száz egyéni vállalkozó és (vagy) jogi személy (építésre), akik a területen a törvény által megállapított eljárásnak megfelelően bejegyzettek. az Orosz Föderációt alkotó szervezet, amelyben egy ilyen önszabályozó szervezetet bejegyeztek, valamint egyéni vállalkozók és (vagy) jogi személyek;
2. a nonprofit szervezetnek nincs területi részlege, külön ágakés képviseleti irodák, amelyek az Orosz Föderáció azon alapító egységének területén kívül találhatók, amelyben az ilyen nonprofit szervezetet bejegyezték;
3. a nonprofit szervezet kártérítési alappal rendelkezik, amelynek összegét a jelen Kódex 55.16. cikke határozza meg;
4. a nonprofit szervezet rendelkezik az önszabályozó szervezet szabványaival és belső dokumentumokkal, amelyeknek az önszabályozó szervezet általi kidolgozása és jóváhagyása a jelen Kódex 55.5. cikkével összhangban kötelező.

Ha a közhasznú szervezet legalább tizenöt tagja (tervezésre) és legalább harminc (építésre irányuló) nonprofit szervezet tagja szándéknyilatkozatot nyújtott be az önszabályozó szervezethez, hogy részt vegyen a szerződés megkötésében. mérnöki felmérések, tervdokumentáció készítésére, kivitelezési szerződések készítése versenyszerű szerződéskötési módszerekkel, ilyen nonprofit szervezet, a meghatározott tagok nyilatkozata alapján, állandó határozatával. testületi testület a menedzsment köteles kiegészítő kompenzációs alapot képezni a szerződéses kötelezettségek biztosítására. E kompenzációs alap nagysága a nonprofit szervezet tagjainak számának összege, amely a szándéknyilatkozatban megjelölt önszabályozó szervezeti tagok kötelezettségeiért való felelősség minden szintjére vonatkozik. a kötelezettségekért való felelősség szintje és az ebbe a kompenzációs alapba történő hozzájárulások összege, amelyet a jelen Kódex 55.16. cikkével összhangban állapítottak meg a kötelezettségekért való felelősség adott szintjére.

A nonprofit szervezet tevékenysége során nem veszíti el az önszabályozó szervezet státuszát az alábbi esetekben:

1. ha az önszabályozó szervezet nem hozott létre kompenzációs alapot a szerződéses kötelezettségek biztosítására;
2. az önszabályozó szervezet tevékenysége során legfeljebb kétszeresére csökkenti az önszabályozó szervezet azon tagjainak minimális számát, akik kifejezték szándékukat, hogy részt kívánnak venni a mérnöki felmérésekre, az előkészítésre vonatkozó szerződések megkötésében. a tervdokumentáció, az építési szerződések versenyképes szerződéskötési módszerekkel történő kivitelezése, és akik a szerződéses kötelezettségek biztosítására hozzájárulást fizettek a kompenzációs alapba, ha az ilyen csökkenés nem vezetett az eredetileg kialakult szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló kompenzációs alap méretének csökkenéséhez. az önszabályozó szervezet ilyen tagjai, figyelembe véve a kötelezettségekért való tényleges felelősségüket.

Az a nonprofit szervezet, amely a szerződéses kötelezettségek biztosítására kompenzációs alapot hozott létre, tevékenysége során nem jogosult döntést hozni az önszabályozó szervezet ezen kompenzációs alapjának felszámolásáról.

Az SRO státusszal rendelkező nonprofit szervezet felszámolására csak az információ államból való kizárása után kerül sor. az önszabályozó szervezetek nyilvántartása és a beiratkozás 7 napon belül a pénzeszközöktől. az SRO-k Országos Szövetségének speciális bankszámlájára, amelynek egy ilyen szervezet is tagja.

Az SRO köteles kidolgozni és jóváhagyni a „Non-profit szervezetekről”, az „SRO-ról” szóló szövetségi törvényben előírt dokumentumokat, valamint új dokumentumokat (CF 2 típusban):

• a CF kártérítésről;
• a szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló CF-ről, az Orosz Föderáció Állami Föderáció 55.4. cikkének 2. és 4. részében szereplő esetekben. ha egy önszabályozó szervezet ilyen kompenzációs alap létrehozásáról döntött, és az egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezeti tagfelvételi kérelme információt tartalmaz a teljesítésre vonatkozó szerződések megkötésében való részvételi szándékról mérnöki felmérések, tervdokumentáció készítés, kivitelezési szerződések versenyeztetési módszerrel szerződéskötés. Az önszabályozó szervezet kártalanítási alapjaiba történő hozzájárulás összegének megállapítása: kártérítési alap és a szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló kártérítési alap, az ilyen kártérítési alapok kialakításának rendje. Ugyanakkor az önszabályozó szervezet kompenzációs alapjaihoz történő hozzájárulás összegét nem kell alacsonyabban megállapítani, mint az ilyen kompenzációs alapokhoz történő hozzájárulások minimális összegét, amelyet az e kódex 55.16. cikkének 10–13.
• az SRO tagok nyilvántartásában;
• az SRO-tagok intézkedései elleni panaszok és fellebbezések elbírálásának eljárásáról;
• az SRO jelentéstétel a tagjai tevékenységének elemzéséről;
• az SRO-ban való tagságról, az SRO tagjaival szemben támasztott követelményekről, a PV és VO kifizetésének mértékéről;
• SRO minősítési szabványok az adott tevékenységi területen.

Nem kötelező, de az alábbi dokumentumok is elkészíthetők: az SRO tagok felelősségbiztosításáról; a szerződés feltételeinek a tagok általi megsértése miatti felelősség kockázatának biztosításáról.

Felvétel az SRO tagságba

Jogi személy, külföldi jogi személy, egyéni vállalkozó, az SRO követelményeinek való megfelelés és a CF-be történő teljes hozzájárulás befizetése mellett, az Orosz Föderáció ugyanazon alanya területén bejegyzett, ahol az SRO-t bejegyezték, kivéve: :

• ha külföldi jogi személyről van szó,
• ha az Orosz Föderáció azon alanya területén, ahol az egyéni vállalkozót vagy jogi személyt bejegyezték, nincs bejegyzett önszabályozó szervezet, amely az építkezést végző és a cikk 3. részében előírt követelményeknek megfelelő személyek tagságán alapulna. 554. §-a. Ebben az esetben az egyéni vállalkozónak vagy jogi személynek joga van tagságot kérni egy önszabályozó szervezetben az építkezést végző és az Orosz Föderáció bármely olyan jogalanyának területén bejegyzett személyek tagságán alapuló önszabályozó szervezetben. közös határ az Orosz Föderációt alkotó szervezettel.

Ugyanakkor az ilyen egyéni vállalkozó vagy ilyen jogi személy a meghatározott önszabályozó szervezetnek kivonatot nyújt be az önszabályozó szervezetek állami nyilvántartásából arról, hogy az Orosz Föderáció ezen alanya területén nincs bejegyzett önszabályozó szervezet. -az építkezést végző személyek tagságán alapuló szabályozó szervezetek. Önszabályozó szervezet, amelyhez egy adott egyéni vállalkozó vagy adott jogi személy a törvény által előírt módon bejegyzett az Orosz Föderációt alkotó szervezet területén, amelynek közös határa van az Orosz Föderációt alkotó szervezettel. amelynek területén ilyen önszabályozó szervezet bejegyzett, tagfelvételét kérte, nem tagadhatja meg az ilyen személy önszabályozó szervezet tagjává történő felvételét a jelen rész első bekezdésében meghatározott indokok alapján.

Az egyéni vállalkozó vagy jogi személy az önszabályozó szervezet tagjává való felvételéhez az alábbi dokumentumokat nyújtja be az önszabályozó szervezethez:

1. önszabályozó szervezetbe való felvételi kérelmet, amelynek tartalmaznia kell többek között a mérnöki felmérésekre, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződések versenyeztetési módszerekkel történő szerződéskötésében való részvételi szándékra vonatkozó információkat, ill. az ilyen szándékok hiánya;
2. dokumentumok, amelyek megerősítik, hogy egy egyéni vállalkozó vagy jogi személy rendelkezik az e kódex 555"1 cikkének 1. részében meghatározott szakemberekkel;
3. a szakemberek jelenlétét igazoló dokumentumok munkaköri kötelezettségek cikkének 3. vagy 5. részében előírtak"1.

Az e cikk 2. részében meghatározott dokumentumok kézhezvételétől számított legfeljebb két hónapon belül az önszabályozó szervezet ellenőrzi, hogy az egyéni vállalkozó vagy jogi személy megfelel-e az önszabályozó szervezet által meghatározott követelményeknek. tagjai.

Az önszabályozó szervezet az alábbi indokok alapján tagadja meg egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezet tagjának felvételét:

1. az egyéni vállalkozó vagy jogi személy nem felel meg az önszabályozó szervezet által a tagjaira vonatkozóan megállapított követelményeknek (kivéve a jelen cikk 3. részében meghatározott esetet);
2. az egyéni vállalkozó vagy jogi személy elmulasztása a jelen cikk 2. részében előírt dokumentumok teljes körű benyújtásában;
3. ha az egyéni vállalkozó vagy jogi személy már tagja egy hasonló típusú önszabályozó szervezetnek.

Az önszabályozó szervezetnek jogában áll megtagadni egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezet tagjává történő felvételét az alábbi indokok alapján:

1. egyéni vállalkozó vagy jogi személy hibájából olyan önszabályozó szervezet kártérítési alapjából vagy szerződéses kötelezettségeit biztosító kártalanítási alapból történt kifizetés, amelynek az egyéni vállalkozó vagy jogi személy korábban tagja volt. ;
2. egyéni vállalkozó vagy jogi személy által elkövetett két vagy több hasonló közigazgatási szabálysértés egy éven belüli elkövetése mérnöki felmérések elvégzése, egy beruházáshoz kapcsolódó tervdokumentáció elkészítése során, amelyet egy tőke építése, rekonstrukciója, nagyjavítása során követtek el. építési projekt;
3. az önszabályozó szervezet belső dokumentumaiban megállapított egyéb okok.

Az az egyéni vállalkozó vagy jogi személy, akivel kapcsolatban önszabályozó szervezeti tagság felvételéről döntöttek, a jelen cikk 10. részében meghatározott értesítés kézhezvételétől számított hét munkanapon belül köteles befizetni. tele:

1. hozzájárulás a kártérítési alaphoz;
2. hozzájárulás a kompenzációs alaphoz a szerződéses kötelezettségek biztosítására abban az esetben, ha egy önszabályozó szervezet ilyen kompenzációs alap létrehozásáról döntött, és az egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezeti tagfelvételi kérelme információt tartalmaz a mérnöki felmérésekre, tervdokumentáció elkészítésére, kivitelezési szerződések megkötésében való részvételi szándék versenyszerződési módszerekkel;
3. belépési díj önszabályozó szervezetbe, ha az önszabályozó szervezet belső dokumentumai előírják a belépési díj fizetésére vonatkozó követelményeket.

Az önszabályozó szervezet önszabályozó szervezeti tagságba való felvételéről szóló határozata az önszabályozó szervezet kompenzációs alapjába (kárpótlási alapokba) való hozzájárulásának (járulékainak) teljes befizetésének napjától lép hatályba, mivel valamint a belépési díjat, ha az önszabályozó szervezet belső dokumentumai előírják az ilyen hozzájárulás befizetését.

Egy jogi személy vagy egyéni vállalkozó tagja lehet az e kódex 55.3. cikkében meghatározott egyes típusú önszabályozó szervezetek egy-egy önszabályozó szervezetének.

Az önszabályozó szervezet köteles tárolni az önszabályozó szervezet tagjainak iratait, valamint azoknak a személyeknek az iratait, akiknek az önszabályozó szervezeti tagsága megszűnt. Ezeket az eseteket tartósan papíron és (vagy) elektronikus dokumentum (elektronikus dokumentumcsomag) formájában kell tárolni, amelyet önszabályozó szervezet fokozottan minősített elektronikus aláírással ír alá, önszabályozó szervezetben. Az önszabályozó szervezetre vonatkozó információnak az önszabályozó szervezetek állami nyilvántartásából való kizárása esetén az önszabályozó szervezet tagjainak esetei, valamint azon személyek esetei, akiknek az önszabályozó szervezetben való tagsága megszűnt. megszűnnek, az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségéhez kell átadni.

Önszabályozó szervezeti tagság megszűnése

1. Az egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezetben való tagsága megszűnik az önszabályozó szervezetekről szóló szövetségi törvényben meghatározott indokokkal és esetekben, beleértve egy önszabályozó szervezet egyesülését is. egy másik önszabályozó szervezettel. Az önszabályozó szervezetnek joga van az önszabályozó szervezet belső dokumentumaival további kizáró okokat megállapítani az önszabályozó szervezet tagságából.

2. Az önszabályozó szervezet dönthet úgy, hogy az egyéni vállalkozót vagy jogi személyt kizárja az önszabályozó szervezet tagságából, továbbá:

1. az állami építésfelügyeleti hatóság utasításainak egy éven belüli kétszeri vagy többszöri elmulasztása esetén a beruházások építése vagy rekonstrukciója során;
2. az önszabályozó szervezet belső dokumentumaiban meghatározott egyéb esetekben.

3. Az önszabályozó szervezetben való tagság megszűntnek tekintendő attól a naptól kezdve, amikor a vonatkozó adatokat az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásába felvették.

4. Az önszabályozó szervezet tagságát megszüntető személynek a befizetett belépési díjat, a tagdíjat és az önszabályozó szervezet kompenzációs alapjába való hozzájárulás(oka)t nem kell visszafizetni, kivéve, ha a Szövetségi rendelet másként rendelkezik. törvény e kódex hatálybalépéséről.

5. Ha az egyéni vállalkozó vagy jogi személy az önszabályozó szervezet tagságát megszünteti, az egyéni vállalkozó vagy jogi személy egy éven belül nem vehető vissza az önszabályozó szervezetbe.

Az önszabályozó szervezet tagja, önállóan, ha a szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló kompenzációs alaphoz való hozzájárulásának összegét az önszabályozó szervezet tagjának következő felelősségi szintjére kell emelni a kötelezettségekért. E kódex 5516. cikkének 11. vagy 13. része köteles kiegészítő hozzájárulást fizetni a kompenzációs alaphoz a szerződéses kötelezettségek biztosítására az önszabályozó szervezet belső dokumentumaiban meghatározott módon.

Az önszabályozó szervezet tagja, aki a jelen cikk 5. részében meghatározott pótlólagos hozzájárulást nem fizette be a szerződéses kötelezettségek biztosítását szolgáló kártalanítási alapba, nem jogosult részt venni új szerződések megkötésében mérnöki felmérésekre, szerződések előkészítésére. tervdokumentáció, kivitelezési szerződések versenyképes szerződéskötési módszerekkel.

Főbb változások a kompenzációs alap ellenőrzésének és kialakításának eljárásában az SRO-ban

Művészet. 55.15 Az Orosz Föderáció várostervezési kódexe

A felvételi igazolás felfüggesztése esetén az SRO tagjának csak a felfüggesztésről szóló határozat meghozatala előtt kötött szerződés szerint van joga a munkát folytatni.

A felfüggesztő határozat ellen fellebbezéssel lehet élni választottbíróság, valamint a választottbírósághoz a Nemzeti. Egyesület.

Művészet. 55.16 Az Orosz Föderáció városrendezési kódexe

A károkért való vagyoni felelősség biztosítása érdekében kártérítési alapot alakítanak ki. Az SRO felelőssége egyetemleges.

Az ajánlattétel útján megkötött építési szerződés (építési szerződés) kötelezettségeinek elmulasztásából eredő kötelezettségekért való vagyoni felelősség biztosítása érdekében a szerződéses kötelezettségek kompenzációs alapot képeznek. (a 2016. július 3-i N 372-FZ szövetségi törvény által bevezetve).

Projekt SRO-ban a CF megalakítása akkor szükséges, ha 15 tag nyújtott be szándéknyilatkozatot az építési szerződésekben való részvételre pályázati részvétellel.

Építőipari SRO-ban akkor szükséges a CF megalakítása, ha 30 tag nyújtott be szándéknyilatkozatot az építési szerződésekben való részvételre pályázati részvétellel.

Az SRO felelőssége leányvállalat

A szerződéses kötelezettségek kompenzációs alapba történő hozzájárulása alóli mentesség nem megengedett, ha az SRO úgy döntött, hogy ilyen CF-t alakít.

A CF-be történő hozzájárulások részletekben történő befizetése vagy harmadik fél által, aki nem tagja az SRO-nak, nem megengedett.

Az átvitel nem megengedett hitelintézet CF alapok kártérítésre, kivéve a következő eseteket:

1. pénzeszközök elhelyezése és (vagy) befektetése a kártérítési alapból azok megőrzése és méretük növelése érdekében;
2. az e cikk 1. részében meghatározott egyetemleges felelősség felmerülése miatti kár megtérítésére a kártérítési alap pénzeszközeiből történő kifizetések (kifizetések kártérítés és perköltségek céljából), az előírt esetekben e kódex 60. cikkében;
3. a kártérítési alapból származó pénzeszközök hitelintézetekben történő elhelyezéséből származó bevétel után számított társasági adó megfizetése, és (vagy) a kártérítési alapból kártérítési alapból származó pénzeszközök egyéb pénzügyi eszközökbe történő befektetése;
4. pénzeszközök átutalása egy önszabályozó szervezet kártérítési alapjából az Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének, amelynek az ilyen önszabályozó szervezet tagja volt, az e kódexben és a belépési szövetségi törvényben meghatározott esetekben jelen Kódex hatályba lépésére.

A hitelintézet nem ruházhat át CF-t a szerződéses kötelezettségek biztosítására, kivéve az alábbi eseteket:

1. a hibásan átutalt pénzeszközök visszaküldése;
2. pénzeszközök elhelyezése a kompenzációs alapból a szerződéses kötelezettségek biztosítására azok megőrzése és méretük növelése érdekében;
3. kifizetések teljesítése a kártérítési alapból a szerződéses kötelezettségek biztosítására a jelen cikk 2. részében előírt másodlagos felelősség kezdete miatt (kifizetések tényleges károk megtérítése céljából, kötbér (bírság) mérnöki felmérésekre vonatkozó szerződés alapján, előkészítés a tervdokumentáció, a versenyeztetési szerződéskötési módszerekkel megkötött építési szerződés, valamint a perköltség), e kódex 60.1. cikkében meghatározott esetekben;
4. a kompenzációs alapból a hitelintézetekben fennálló szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló pénzeszközök kihelyezéséből származó bevétel után számított társasági adó megfizetése;
5. pénzeszközök átutalása a kompenzációs alapból egy önszabályozó szervezet szerződéses kötelezettségeinek biztosítására az Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetsége felé, amelynek az ilyen önszabályozó szervezet tagja volt, az e kódexben és a szövetségi törvényben meghatározott esetekben e kódex hatálybalépéséről.

Ha a kárpótlási alap összege csökken, azt legfeljebb három hónapon belül pótolni kell.

Ha a szerződéses kötelezettségek CF nagysága csökken, azt legfeljebb három hónapon belül pótolják az ebbe a CF-be befizetett tagok.

Ha a kártérítési alap nagysága a pénzügyi eszközök értékcsökkenése miatt csökken, az SRO tagjainak azt legfeljebb három hónapon belül pótolniuk kell attól az időponttól számított három hónapon belül, amikor az önszabályozó szervezet értesíti tagjait az évi Kbt. pénzügyi kimutatások, amelyekben a veszteség szerepel.

A tervezési vagy feltárási SRO kártérítési alapjához való minimális hozzájárulás egy önszabályozó szervezet tagjának kötelezettségekért való felelősségének szintjétől függően:

1. ötvenezer rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés alapján nem haladja meg a huszonöt millió rubelt (egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségének első szintje);
2. százötvenezer rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés alapján nem haladja meg az ötvenmillió rubelt (az önszabályozó szervezet tagjának felelősségének második szintje);
3. ötszázezer rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés alapján nem haladja meg a háromszáz millió rubelt (egy önszabályozó szervezet tagjának harmadik felelősségi szintje);
4. egymillió rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés szerint legalább háromszáz millió rubel (az önszabályozó szervezet tagjának negyedik felelősségi szintje).

A minimális hozzájárulás a kompenzációs alaphoz a tervezési vagy feltárási SRO szerződéses kötelezettségeinek biztosításához, egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjétől függően:

1. százötvenezer rubelt, ha az ilyen megállapodások szerinti kötelezettségek maximális összege nem haladja meg a huszonöt millió rubelt (egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségének első szintje);
2. háromszázötvenezer rubel, ha az ilyen megállapodások szerinti kötelezettségek maximális összege nem haladja meg az ötvenmillió rubelt (az önszabályozó szervezet tagjának felelősségének második szintje);
3. kétmillió-ötszázezer rubelt, ha az ilyen megállapodásokból eredő kötelezettségek maximális összege nem haladja meg a háromszáz millió rubelt (az önszabályozó szervezet tagjának harmadik felelősségi szintje);
4. hárommillió-ötszázezer rubel, ha az ilyen megállapodások szerinti kötelezettségek maximális összege háromszázmillió rubel vagy több (az önszabályozó szervezet tagjának felelősségének negyedik szintje).

Az építési SRO kártérítési alapjához való minimális hozzájárulás egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjétől függően:

1. százezer rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés alapján nem haladja meg a hatvanmillió rubelt (egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségének első szintje);
2. ötszázezer rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés alapján nem haladja meg az ötszázmillió rubelt (egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségének második szintje);
3. egymillió ötszázezer rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés alapján nem haladja meg a hárommilliárd rubelt (az önszabályozó szervezet tagjának harmadik felelősségi szintje);
4. kétmillió rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés alapján nem haladja meg a tízmilliárd rubelt (egy önszabályozó szervezet tagjának negyedik felelősségi szintje);
5. ötmillió rubel, ha egy SRO tagja olyan munkát tervez, amelynek költsége egy szerződés szerint tízmilliárd rubel vagy több (egy önszabályozó szervezet tagjának ötödik felelősségi szintje).

Az építési SRO szerződéses kötelezettségeinek biztosítására szolgáló kompenzációs alaphoz való minimális hozzájárulás egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjétől függően:

1. kétszázezer rubel, ha az ilyen megállapodásokból eredő kötelezettségek maximális összege nem haladja meg a hatvanmillió rubelt (egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségének első szintje);
2. kétmillió-ötszázezer rubelt, ha az ilyen megállapodások szerinti kötelezettségek maximális összege nem haladja meg az ötszázmillió rubelt (az önszabályozó szervezet tagjának felelősségének második szintje);
3. négymillió-ötszázezer rubelt, ha az ilyen megállapodások szerinti kötelezettségek maximális összege nem haladja meg a hárommilliárd rubelt (az önszabályozó szervezet tagjának harmadik felelősségi szintje);
4. hétmillió rubel, ha az ilyen megállapodások szerinti kötelezettségek maximális összege nem haladja meg a tízmilliárd rubelt (az önszabályozó szervezet tagjának felelősségének negyedik szintje);
5. huszonöt millió rubel, ha az ilyen megállapodások szerinti kötelezettségek maximális összege tízmilliárd rubel vagy több (egy önszabályozó szervezet tagjának felelősségének ötödik szintje).

Az SRO-ra vonatkozó információknak az állami nyilvántartásból való kizárása esetén a kártérítési alapból és a szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló kártérítési alapból származó pénzeszközöket a Nemzeti Bank speciális bankszámláján kell jóváírni egy héten belül. az ilyen információk kizárása. Egyesületek, és csak az SRO egyetemleges vagy leányvállalati felelősségének kezdetével kapcsolatos kifizetésekre használható fel.

Nemzeti Az egyesület köteles az önszabályozó szervezet kompenzációs alapjainak pénzeszközeit külön bankszámlán elhelyezni a Városrendezési Szabályzat 55.16-1. cikkében meghatározott követelményeknek megfelelően.

A kizárt SRO tagjának joga van kapcsolatba lépni a megfelelő nemzetiséggel. Társulás a Nemzeti számlán jóváírtak átutalása iránti kérelemmel. A kompenzációs alapok összegének összevonása az SRO számláján, amely úgy döntött, hogy egyéni vállalkozót vagy jogi személyt felvesz egy önszabályozó szervezetbe.

Művészet. 55.161 Településrendezési szabályzat

(a 2016. július 3-i N 372-FZ szövetségi törvény által bevezetve)

1. Az SRO kompenzációs alapokból származó pénzeszközöket speciális számlákon helyezik el az Orosz Föderáció kormánya által kijelölt bankokban.
2. Minden kártalanítási alaphoz külön számla nyílik. A speciális bankszámlaszerződések korlátlan időre szólnak.
3. A kompenzációs alapból származó pénzeszközöket a településrendezési szabályzat 55.16. cikkének 4. és 5. részében meghatározott célokra és esetekben használják fel. Más tranzakciók speciális bankszámlákon nem megengedettek.
4. A Rostechnadzor értesítésének kézhezvétele után egy SRO-nak az állami nyilvántartásból való kizárásáról a bank köteles felfüggeszteni az olyan speciális bankszámlákon végzett műveleteket, amelyeken az SRO kompenzációs alapok pénzeszközei vannak elhelyezve.
5. Az SRO a kompenzációs alapokat az egyéb ingatlanok nyilvántartásától elkülönítve vezeti. A kompenzációs alapok pénzeszközei az SRO kötelezettségei teljesítésére nem igényelhetők vissza, kivéve a városrendezési törvénykönyv 55.16. cikkének 4. és 5. részében meghatározott eseteket. Ha egy SRO-t csődöt jelentenek, ezek az alapok nem tartoznak bele a csődtömegbe.
6. A kártérítési alapok jogai a számlatulajdonost illetik. Ha egy SRO-t kizárnak az állami nyilvántartásból, a jogok átszállnak a Nemzetire. Egyesítés. A Nemzeti kérésére Az Egyesületi Bank a kizárt SRO kompenzációs alapjainak pénzeszközeit a Nemzeti Bank külön bankszámlájára utalja át. Egyesületek. Az ilyen követelmény formáját az Orosz Föderáció kormánya határozza meg.
7. Az egyik lényeges feltételek speciális bankszámla-szerződés az SRO hozzájárulása ahhoz, hogy a bank a Rostechnadzor kérésére tájékoztatást nyújtson a kompenzációs alapokból történő kifizetésekről, a speciális számlán lévő pénzeszközök egyenlegéről, valamint az SRO-ban elhelyezett kompenzációs alapok pénzeszközeiről. betétek és egyéb pénzügyi eszközök SRO, a Bank of Russia által meghatározott formában.
8. Méretük fenntartása és növelése érdekében a kártérítési alap pénzeszközeit az Orosz Föderáció kormánya által meghatározott módon és feltételekkel osztják fel és (vagy) fektetik be. A kártérítési alapból származó pénzeszközök elhelyezése és (vagy) befektetése az önszabályozó szervezet kötelezettségeinek teljesítésének biztosításával történik e cikk 10. részével összhangban.
9. Az Orosz Föderáció kormánya által meghatározott módon és feltételek mellett a kártérítési alapból pénzeszközök utalhatók át bizalomkezelés alapkezelő társaság amely gazdálkodási tevékenység végzésére engedéllyel rendelkezik értékpapír vagy befektetési alapok, befektetési alapok és nem állami nyugdíjalapok kezelésére irányuló tevékenység végzésére vonatkozó engedély.
10. Ha a kártérítési alap pénzeszközeiből vagy a szerződéses kötelezettségek biztosítására a kártérítési alap pénzeszközeiből kell kifizetéseket teljesíteni, az e cikkben meghatározott eszközökből származó pénzeszközök visszafizetésének időtartama nem haladhatja meg a tíz munkanapot abban a pillanatban, amikor ilyen igény felmerül.

Művészet. 55.17 Településrendezési szabályzat

1. Az SRO köteles tagnyilvántartást vezetni. Egy ilyen nyilvántartás vezetése elvégezhető az egységes SRO tagnyilvántartás részeként, feltéve, hogy az SRO ilyen tagnyilvántartást elhelyez a honlapján.

2. Az SRO-tagok nyilvántartásának minden egyes taggal kapcsolatban a következő információkat kell tartalmaznia (figyelembe véve az „Önszabályozó szervezetekről szóló” szövetségi törvényt):

• az önszabályozó szervezet tagjának nyilvántartási száma, nyilvántartásba vételének időpontja;
• információk, amelyek lehetővé teszik egy önszabályozó szervezet tagjának azonosítását:
• Az egyéni vállalkozó teljes neve, elérhetőségi telefonszámok, TIN, dátum állami regisztráció egyéni vállalkozóként az Egyéni Vállalkozók Egységes Állami Nyilvántartása, a tényleges tevékenység helye;
• a jogi személy teljes és rövidített neve (ha van), a jogi személy állami bejegyzésének dátuma, OGRN, TIN, a jogi személy székhelye, elérhetőségi telefonszámok, az igazgató teljes neve;
• információ az önszabályozó szervezet tagjának a tagsági feltételeknek való megfeleléséről;
• információ az SRO tagjának vagyoni felelősségének biztosításáról, beleértve a ideértve a biztosítóval kapcsolatos információkat (ideértve a telephelyére, a meglévő engedélyére és a kapcsolatfelvételre szánt információkat is), valamint a biztosítási szerződés szerinti biztosítási összeg összegére (ha van biztosítási kötelezettség), a hozzájárulás mértékére vonatkozóan. a kompenzációs alap;
• információ a vele szemben alkalmazott fegyelmi és egyéb szankciók alkalmazásának eredményeiről és tényeiről (ha ilyen ellenőrzéseket végeztek és (vagy) ilyen szankciókat szabtak ki);
• az önszabályozó szervezet által megadott egyéb információk.
• tagsági viszony megszűnése esetén a tagnyilvántartásnak tartalmaznia kell a tagsági viszony megszűnésének időpontjáról és a megszűnés indokáról.
• azon munkatípusok listája, amelyekre az SRO-tag felvételi bizonyítvánnyal rendelkezik;
• információk a felvételi bizonyítvány felfüggesztéséről, megújításáról, megújításának elutasításáról vagy megszüntetéséről;
• információ az SRO tagjának felelősségi szintjéről olyan munkaszerződésből eredő kötelezettségekért, amelyek értelmében a meghatározott tag hozzájárulást fizetett a kártérítési alaphoz; (a 2016. július 3-i N 372-FZ szövetségi törvény által bevezetve)
• információk az SRO tagjának felelősségi szintjéről a versenyszerű szerződéskötési módszerekkel kötött építési szerződések kötelezettségeiért, amelyeknek megfelelően a meghatározott tag hozzájárulást fizetett a kompenzációs alapba a szerződéses kötelezettségek biztosítására (a júliusi szövetségi törvény által bevezetve). 3, 2016 N 372-FZ).

3. A tagfelvételről szóló határozat hatálybalépésének napján az SRO ezt a határozatot közzéteszi a honlapján, a tagfelvételre vonatkozó információkat bejegyzi a nyilvántartásba, és megküldi az Országos részére. Egyesületi értesítés a döntésről. Ha valamely taggal kapcsolatban ettől eltérő határozatot hoznak, az SRO a döntés meghozatalának napján közzéteszi a honlapon, az adott tagra vonatkozó információkat bevezeti a nyilvántartásba, vagy megváltoztatja a nyilvántartásban szereplő adatokat és megküldi a a Nemzeti. A meghozott döntésről szóló társulási értesítés (amelyet a 2016. július 3-i N 372-FZ szövetségi törvény vezet be).

3.1. Az SRO a tagsági viszony önkéntes megszűnése iránti kérelem beérkezésének napján bejegyzi a tagnyilvántartásba a tagsági viszony megszűnéséről szóló tájékoztatást, és a kérelem beérkezésétől számított három napon belül papír alapon, vagy aznap, ha elektronikus dokumentum formájában érkezik, megküldi az Országos részére. Társulási értesítés (amelyet a 2016. július 3-i N 372-FZ szövetségi törvény vezet be).

3.2. A tagfelvételről, a tagnyilvántartás változásáról, a tagság megszűnéséről szóló értesítést az Országos részére lehet megküldeni. Társulás papíron vagy elektronikus dokumentumok formájában, amelyet önszabályozó szervezet ír alá fokozott minősített elektronikus aláírással (2016. július 3-i szövetségi törvény N 372-FZ).

4. Az SRO köteles az érdeklődő kérésére tagnyilvántartási kivonatot rendelkezésre bocsátani a megjelölt kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb három munkanapon belül. A nyilatkozat a kiállítástól számított egy hónapig érvényes. (2016. július 3-i szövetségi törvény, N 372-FZ).

5. A kivonat formáját a Rostechnadzor határozza meg. (Az űrlap létrehozása előtt az SRO hozza létre. Miután a Rostechnadzor létrehozta, a korábban kiállított dokumentumok cseréje nem szükséges).

Művészet. 55.18 Településrendezési szabályzat

1. Az állami nyilvántartást a Rostechnadzor vezeti.

2. Az SRO-kra vonatkozó alábbi információk szerepelnek az állami nyilvántartásban:

1. az önszabályozó szervezet neve, címe (telephelye) és elérhetőségi telefonszáma;
2. az önszabályozó szervezet típusa;
3. az SRO által a szerződéses kötelezettségek biztosítására létrehozott kompenzációs alap méretére vonatkozó információk az ilyen információk nyilvántartásba vételének időpontjában (2016. július 3-i szövetségi törvény, N 372-FZ);
4. információ az SRO által létrehozott kártérítési alap méretéről az ilyen információk nyilvántartásába való felvételének időpontjában (2016. július 3-i szövetségi törvény, N 372-FZ);
5. információk az önszabályozó szervezet által kidolgozott és jóváhagyott dokumentumokról (részleteikről) a városrendezési törvénykönyv 55.5. cikkének 1. és 4. részével összhangban (2016.03.07. N 372-FZ szövetségi törvény)

3. Az önszabályozó szervezetek állami nyilvántartásában szereplő információkat az önszabályozó szervezeteket felügyelő szerv hivatalos internetes honlapján közzé kell tenni, és díjfizetés nélkül megtekinthetőnek kell lenniük.

4. A 2. részben előírt információk állami nyilvántartásába való felvételét, az ilyen információk kizárását a Rostechnadzor hajtja végre a nemzeti adatszolgáltatás napjától számított legfeljebb harminc napon belül. Az e kódex által megállapított következtetések és (vagy) dokumentumok egységes szerkezetbe foglalása, kivéve az e cikk 6. részében meghatározott esetet (a 2016. július 3-i N 372-FZ szövetségi törvénnyel módosított).

4.1. Az SRO-val kapcsolatos információknak az állami nyilvántartásba való felvételétől vagy az állami nyilvántartásból való eltávolításától számított három napon belül a Rostechnadzor erről papíron vagy elektronikus dokumentum formájában értesítést küld a Nemzetinek. A szövetség, valamint az információk állami nyilvántartásból való kizárása esetén értesíti azt a bankot is, amelyben a kizárt SRO kompenzációs alapjainak pénzeszközeit elhelyezték (a 2016. július 3-i 372-FZ szövetségi törvénnyel módosított) .

5. Az SRO papíron vagy fokozottan minősített elektronikus aláírással aláírt elektronikus dokumentumok formájában értesítést küld a Rostechnadzornak a városrendezési szabályzat 55.5. cikkének 1. és 4. részében meghatározott dokumentumok jóváhagyásáról vagy módosításáról, valamint a A jelen cikk 2. részének 4–6. bekezdésében előírt információk, a kapcsolódó dokumentumokkal együtt.

A megadott értesítés kézhezvételétől számított tíz munkanapon belül a Rostechnadzor megfelelő változtatásokat hajt végre az állami nyilvántartásban, és értesítést küld az SRO-nak az adatok állami nyilvántartásba vételéről, vagy értesítést küld az állami nyilvántartás módosításának megtagadásáról. az elutasítás okait. Az információk állami nyilvántartásba vétele csak akkor utasítható el, ha az SRO-dokumentumok, a Rostechnadzor által az ilyen dokumentumok módosításai nem felelnek meg a kódex (a júliusi 372-FZ szövetségi törvénnyel módosított) 55.5. cikkében előírt követelményeknek. 3, 2016)

6. A jelen cikk 2. részének (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatok változásáról az SRO papíron vagy fokozottan minősített elektronikus aláírással aláírt elektronikus dokumentumok formájában köteles értesítést küldeni az illetékes nemzetinek. Egyesületet, és ezzel egyidejűleg nyújtson be dokumentumokat, amelyek megerősítik ezeket a változásokat. A Nemzeti értesítésének és iratainak kézhezvételétől számított három munkanapon belül. Az egyesület a Rostechnadzornak benyújtott formában küldi el azokat. A Rostechnadzor a bejegyzésüktől számított három munkanapon belül megfelelő változtatásokat hajt végre az állami nyilvántartásban (a 2016. július 3-i 372-FZ szövetségi törvénnyel módosított).

7. Az önszabályozó szervezetek állami nyilvántartásába történő adatbevitel és az adatok módosítása díjfizetés nélkül történik.

8. Az állami nyilvántartás vezetésének eljárását és módját a Rostechnadzor határozza meg. (a 2016. július 3-i N 372-FZ szövetségi törvénnyel módosított).

9. Az állami nyilvántartásból történő adatszolgáltatás az érdekelt felek kérésére nyilvántartási kivonat formájában a díjigénylés nyilvántartásba vételétől számított hét munkanapon belül, valamint kérésre történik. kormányzati szervekés az önkormányzatok illeték felszámítása nélkül. Az állami nyilvántartásból való információszolgáltatás díjának összegét az Orosz Föderáció kormánya által felhatalmazott szövetségi végrehajtó szerv állapítja meg (a 2016. július 3-i 372-FZ szövetségi törvény által bevezetett).

Művészet. 55.19 Településrendezési szabályzat

8.1.Nemzeti A szövetség köteles a Rostechnadzor számára – választása szerint – funkcióinak ellátása érdekében hozzáférést biztosítani az SRO tagok egységes nyilvántartásához megtekintési módban, anélkül, hogy az abban található információkat törölné vagy módosítaná, vagy kérésére megadni a szükséges információkat a megadott nyilvántartásból (amelyet a 2016. július 3-i szövetségi törvény N 372- szövetségi törvény vezet be).

Művészet. 60 Településrendezési szabályzat

5. A kárt megtérítő és a kártérítést meghaladó kártérítést kifizető építtető (épület tulajdonosa, műszaki megrendelő) jogosult a kártérítés összegének visszaigénylésére (visszkereset) és az azt meghaladó kártérítés megfizetésére. kár megtérítése:

1. az a személy, aki azt a munkát végezte, amelynek hiányosságai miatt kár keletkezett;
2. önszabályozó szervezet a kártérítési alap keretein belül arra az esetre, ha azok a személyek, akik a kárt okozó hiányosságok miatt munkát végeztek, az SRO tagjai voltak (a július 3-i szövetségi törvénnyel módosított, 2016 N 372-FZ);
3. megfelelő nemzeti Egyesület az SRO-ra vonatkozó információk állami nyilvántartásból való kizárása esetén a meghatározott önszabályozó szervezet kártérítési alapja keretein belül, amelyet az ilyen nemzeti szövetség vagy olyan SRO számláján írnak jóvá, amelyben egy tag a kizárt SRO tagjává fogadta, ha az Országos Szövetség. A szövetség pénzeszközöket utalt át a kártérítési alapból az új SRO-nak (a 2016. július 3-i 372-FZ szövetségi törvénnyel módosított);

Az SRO a kártérítési alap keretein belül kártérítési felelősséggel tartozik, ha a személy az SRO tagja volt.

Felelősség a városrendezési jogszabályok megsértéséért

A fejlesztővel, műszaki megrendelővel, épület, építmény üzemeltetéséért felelős személlyel, területi üzemeltetővel kötött szerződésből eredő kötelezettségeinek meghiúsulása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az SRO tagja, versenyeztető szerződéskötési módszerekkel, valamint mint abban az esetben, ha az SRO tagja meghibásodik vagy nem megfelelően teljesíti a műszaki funkciókat. A vevőt másodlagos felelősség terheli:

1. önszabályozó szervezet a kompenzációs alap forrásainak egynegyedén belül
2. az érintett SRO-k Országos Szövetsége az SRO-nak az államból való kizárása esetén a szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló kompenzációs alap azon nemzeti szövetség vagy SRO számláján jóváírt pénzeszközeinek egynegyedén belül, amelyből egy személy lett. az a tag, aki az ilyen megállapodásokból eredő kötelezettségeit nem vagy nem megfelelően teljesítette, ha az SRO-k Országos Szövetsége a szerződéses kötelezettségek biztosítására szolgáló kompenzációs alap egy részének által előírt módon átutalta a meghatározott SRO számlájára. A tényleges károk megtérítése ben történik bírósági eljárás. Jogi személy felszámolása esetén - az SRO tagja, végrehajtás garanciális kötelezettségek az ilyen személy által versenyeztetési módszerekkel kötött munkaszerződés alapján az SRO a kompenzációs alap keretének egynegyedén belül történik. Egy SRO nyilvántartásból való kizárása esetén a fizetést az illetékes SRO-k Országos Szövetsége teljesíti. Az ügyfélnek joga van bíróságon követelni a tényleges kár megtérítését.

2017. július 1-től nem végezhető vállalkozói tevékenység mérnöki felmérések lebonyolítására, építészeti és építési tervezési, kivitelezési, rekonstrukciós, nagyjavítási beruházások megvalósítására önszabályozó szervezet által adott típusú mérnöki felmérésre való felvételről szóló igazolás alapján. munkavégzés, projektdokumentáció elkészítése, építési, rekonstrukciós, beruházási beruházások nagyjavítása, amelyek a beruházás biztonságát érintik.

Az SRO köteles a CF alapokat 2016. november 1-je előtt egy speciális bankszámlán elhelyezni, valamint az ilyen pénzeszközök elhelyezésétől számított hét naptári napon belül értesíteni a saját tevékenysége feletti állami felügyeletre jogosult szövetségi végrehajtó szervet. -szabályozó szervezetek (továbbiakban: önszabályozó szervezetek szerv-felügyelete), valamint az Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetsége, amelynek ilyen önszabályozó szervezet a tagja, a 2008. évi CXVII. a CF pénzeszközei, amelyeket egy ilyen hitelintézet bocsát ki az Oroszországi Bank által meghatározott formában.

Az önszabályozó szervezetek felügyeleti hatósága 2017. október 1-től határozatot hoz az önszabályozó szervezet státusszal rendelkező nonprofit szervezetnek az önszabályozó szervezetek állami nyilvántartásából való kizárásáról az alábbi esetekben: 1) az önszabályozó szervezet státuszával rendelkező nonprofit szervezet nem nyújtott be olyan dokumentumokat az önszabályozó szervezetek felügyeleti hatóságához, amelyek megerősítik, hogy az ilyen nonprofit szervezet megfelel a cikk 1-4. részében meghatározott követelményeknek. Az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének 554. cikke; 2) az építkezést végző személyek tagságán alapuló önszabályozó szervezet tagjai egyéni vállalkozók és (vagy) jogi személyek, amelyek nem az Orosz Föderáció ugyanazon alanyában vannak bejegyezve, ahol az ilyen önszabályozó szervezetet bejegyezték. a külföldi jogi személyek kivételével, valamint abban az esetben, ha az Orosz Föderációt alkotó szervezet területén nincs olyan, a törvény által előírt módon bejegyzett önszabályozó szervezet, amely megfelel az 554. cikk 3. részében előírt követelményeknek. Az Orosz Föderáció Urbanisztikai Kódexének.

Belépés 1 napon belül, szakembereket választunk!
2010 óta az építési állami engedélyezés eltörlésével összefüggésben azoknak a szervezeteknek, amelyek tevékenysége mérnöki felmérésekkel, kivitelezéssel és tervezéssel kapcsolatos kötelező csatlakozzon önszabályozó szervezetekhez, és szerezze be az SRO jóváhagyását a meghatározott munka elvégzéséhez.

Minden cikk

Az Orosz Föderáció 2004. december 29-i N 190-FZ városrendezési szabályzata (2019. június 27-én módosított) (módosításokkal és kiegészítésekkel, 2019. július 1-jén lépett hatályba)

A dokumentum érvényes

• Főmenü
  • cikk 5.1. Nyilvános viták, nyilvános meghallgatások a projektekről főtervek, területhasználati és -fejlesztési szabályzat tervezete, területrendezési projekt, területfelmérési projekt, területfejlesztési szabályzat tervezete, feltételesen engedélyezett felhasználási mód engedélyezéséről szóló határozattervezetek földterület vagy beruházási projekt, a megengedett legnagyobb paraméterektől való eltérés engedélyezéséről szóló határozattervezetek, beruházási beruházások rekonstrukciója
• 2. fejezet Az Orosz Föderáció állami hatóságainak, az Orosz Föderációt alkotó jogalanyok állami hatóságainak, a helyi önkormányzatoknak a várostervezési tevékenységek területén
• fejezet 2.1. Árképzési és becslési szabványosítás a várostervezési tevékenységek területén, a becslési szabványok szövetségi nyilvántartása

6. fejezet Építészeti és kivitelezési tervezés, kivitelezés, beruházások rekonstrukciója

• 49. cikk Tervdokumentáció és mérnöki felmérések eredményeinek vizsgálata, olyan objektumok tervdokumentációjának állami környezetvédelmi vizsgálata, amelyek építését és rekonstrukcióját az Orosz Föderáció kizárólagos gazdasági övezetében kell elvégezni, kontinentális talapzat az Orosz Föderáció belső tengervizein, az Orosz Föderáció parti tengerén, a különösen védett természeti területek határain belül, a Bajkál természeti területén

fejezet 6.1. Önszabályozás a mérnöki felmérések, építészeti és építési tervezés, építés, rekonstrukció, nagyjavítás, nagyépítési projektek bontása területén

fejezet 6.3. Területfejlesztés bérházak építése és üzemeltetése céljából

55.33. cikk. Jellemzői a bontási tőke építési projektek található területeken speciális feltételek területek hasznosítása, vagy az ilyen beruházások felhasználási korlátozásokkal való összhangba hozása földterületek speciális területhasználati feltételekkel rendelkező övezetek határain belül létesült

7. fejezet Támogatás a várostervezési tevékenységekhez

• 57. cikk. Állam létrehozása és működése információs rendszerek várostervezési tevékenység biztosítása, a várostervezési tevékenységet támogató állami információs rendszerek fenntartása, valamint a várostervezési tevékenységet támogató állami információs rendszerek információi, dokumentumai, anyagai biztosítása

8. Fejezet Felelősség a városrendezési tevékenységre vonatkozó jogszabályok megsértéséért

• cikk 60.1. A mérnöki felmérésekre, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződésre, a bontási szerződésre vonatkozó, versenyeztetési módszerekkel megkötött szerződésből eredő kötelezettségek önszabályozó szervezet tagja általi nem vagy nem megfelelő teljesítése miatt okozott károk megtérítése szerződés megkötéséről

9. fejezet A várostervezési tevékenységek jellemzői az Orosz Föderációt alkotó egységekben - Moszkva, Szentpétervár és Szevasztopol szövetségi városaiban

A településrendezési törvénykönyv 55.17. Az önszabályozó szervezet tagjairól nyilvántartás vezetése. ...Az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének 47. cikke, 48. cikkének 4.1 része. A pályázati dokumentáció 9. szakaszának 9.1. pontja előírja, hogy a beszerzési résztvevőnek az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének 55.17. cikkével összhangban be kell nyújtania az SRO tagok nyilvántartásából származó kivonat másolatát a mérnöki felmérések területén, az építészeti és építési tervezés területén, a Rosztechnadzor rendje által jóváhagyott formában.. keltezéssel. 2A-102/2019 2A-102/2019(2A-3197/2018;)~M-2953/2018 2A-3197/2018 M-2953/2018 határozat 2019. január 14-én kelt a 2A-102/2A-10. 2019 Permi Kerületi Bíróság (Perm régió) - Polgári és közigazgatási -ra vonatkozó következtetés végrehajtása műszaki állapotépületszerkezetek és a szervezeti struktúra további működésének lehetőségének meghatározása érdekében önszabályozó szervezet tagjának kell lenni, és az Art. 1. pontja értelmében. Az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének 55.17. pontja szerint szerepelnie kell az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásában. A tőkeépítési projektek biztonságát befolyásoló munkatípusok listáját a felhatalmazott szövetségi végrehajtó testület (... KÖRÜLBELÜL szerződéses rendszer az állami és önkormányzati szükségletek kielégítésére szolgáló áruk, építési beruházások, szolgáltatások beszerzése terén" (a továbbiakban: a szerződési rendszerről szóló törvény), valamint az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének (a továbbiakban: a továbbiakban: a szerződéses rendszerről szóló törvény) 55.17. cikkének 4. része. az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyveként hivatkozik) (a határozat leíró részének 5., 11., 12. pontja) . A nyilatkozat és a hozzá fűzött kiegészítések azokat az érveket fogalmazzák meg, amelyek szerint az ügyfél a... 2018. december 25-i határozat az A38-10703/2018. A pályázatok benyújtásának határideje, amely az árverési hirdetményben van feltüntetve. Az adminisztráció egy ilyen követelmény megállapítása során a hatályos jogszabályokat vezérelte. Így az Orosz Föderáció Városrendezési Törvénykönyve (a továbbiakban: az Orosz Föderáció Polgári Törvénykönyve) 55.17. cikkének 4. részével összhangban az ilyen kivonat érvényességi ideje a kiállítás napjától számított egy hónap. cikk 6. részének (1) bekezdése szerint viszont... ...és önszabályozó szervezet kompenzációs alapjába történő hozzájárulások, hacsak a jelen kódex hatálybalépéséről szóló szövetségi törvény másként nem rendelkezik. Az Orosz Föderáció Városrendezési Kódexének 55.17. cikkének 3. részével összhangban, az alperes tagságáról szóló határozat meghozatalakor módosított formában, az önszabályozó szervezet a vonatkozó határozat meghozatalának napján elhelyezi honlapján. készült... 2018. december 18-i határozat az A56-118909/2018. Szentpétervári Választottbíróság és Leningrádi régió(Szentpétervár és Leningrádi régió AS) Projektdokumentációt készítők tagsága alapján szervezett szervezetek; az építkezést végző személyek tagságán alapuló önszabályozó szervezetek. 1. résznek megfelelően 4, 5 evőkanál. Az Orosz Föderáció Urbanisztikai Kódexének 55.17. pontja szerint az önszabályozó szervezet köteles egy érdekelt személy kérésére kivonatot benyújtani az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásából legfeljebb három munkanapon belül. .. 2018. december 18-i állásfoglalás az A41-44527/2018. Tizedik választottbíróság (10 AAC)

Értesítés a határozatról. Ez a bekezdés megfelel az SRO azon kötelezettségének, hogy a tagság önkéntes kilépése esetén a tagsági viszony megszűnésére vonatkozó információkat a nyilvántartásba vegye fel, a Ptk.

1. Az önszabályozó szervezet köteles az önszabályozó szervezet tagjairól nyilvántartást vezetni. Az ilyen nyilvántartás vezetése az önszabályozó szervezetek tagjainak egységes nyilvántartásának részeként végezhető, feltéve, hogy az önszabályozó szervezet az önszabályozó szervezet ilyen jellegű nyilvántartását az internetes honlapján elhelyezi.

2. Az önszabályozó szervezetek tagjainak nyilvántartásának a 2007. december 1-i N 315-FZ „Az önszabályozó szervezetekről” szövetségi törvényben előírt információkkal együtt a következő információkat kell tartalmaznia minden egyes szervezetre vonatkozóan tagok:

1) érvénytelenné vált;

2) tájékoztatás arról, hogy egy önszabályozó szervezet tagja jogosult-e mérnöki felméréseket végezni, tervdokumentációt készíteni, építést, rekonstrukciót, nagyjavítást, jelentős építési projektek lebontását mérnöki felmérési szerződés alapján, tervdokumentációt készíteni. , építési szerződés, szerződés alapján bontási szerződések versenyeztetési módszerekkel kötöttek;

4) tájékoztatás az önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjéről a mérnöki felmérésekre, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződésből, a bontási szerződésből eredő kötelezettségekért, amelyeknek megfelelően a meghatározott tag a szerződésben meghatározott kötelezettségeket teljesítette. hozzájárulás a kártérítési alaphoz;

5) információ az önszabályozó szervezet tagjának felelősségi szintjéről a mérnöki felmérések elvégzésére, a tervdokumentáció elkészítésére, az építési szerződésekre, a bontási szerződésekre vonatkozó, versenyképes kötési módokkal kötött szerződések kötelezettségei tekintetében. szerződések, amelyek alapján a meghatározott tag a szerződéses kötelezettségek biztosítására befizetett hozzájárulást a kompenzációs alapba.

3. Az önszabályozó szervezet egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezet tagjává történő felvételéről szóló határozatának hatálybalépése napján az önszabályozó szervezet az ilyen határozatot internetes honlapján elhelyezi, az egyéni vállalkozónak vagy jogi személynek az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásába való felvételéről szóló tájékoztatást a döntésről értesíti az Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségét. tagja. Ha az önszabályozó szervezet tagjával kapcsolatban ettől eltérő döntés születik, a döntés meghozatalának napján az önszabályozó szervezet az ilyen döntést az internetes honlapján elhelyezi, bevezeti a tagok nyilvántartásába. az önszabályozó szervezet az önszabályozó szervezet ilyen tagjára vonatkozó lényeges információkat, vagy a meghatározott nyilvántartásban szereplő adatokat módosítja, és a döntésről értesítést küld az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

3.1. Az önszabályozó szervezet azon a napon, amikor egy önszabályozó szervezet tagjától a tagságának önkéntes megszüntetése iránti kérelmet kézhez kap, beveszi az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásába a tagsági viszony megszűnéséről szóló információkat. egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezetben, és az említett kérelem papír alapon történő kézhezvételétől számított három napon belül, vagy aznap, ha az elektronikus dokumentum (csomag) formájában érkezik meg elektronikus dokumentumok), erről értesítést küld az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

3.2. Értesítés egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezetbe történő felvételéről, az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásában történő változtatásról, egyéni vállalkozó vagy jogi személy önszabályozó szervezeti tagságának megszűnéséről. A szabályozó szervezet papír alapon vagy elektronikus dokumentumok (elektronikus dokumentumcsomag) formájában, fokozott minősített elektronikus aláírást alkalmazó önszabályozó szervezet által aláírt formában megküldhető az illetékes Önszabályozó Szervezetek Országos Szövetségének.

4. Az önszabályozó szervezet a megjelölt kérelem kézhezvételétől számított legfeljebb három munkanapon belül köteles az érintett kérelmére az önszabályozó szervezet tagjainak nyilvántartásából kivonatot rendelkezésre bocsátani. Az önszabályozó szervezet tagnyilvántartási kivonatának érvényességi ideje a kiállításától számított egy hónap.

5. Az önszabályozó szervezet tagjairól készült kivonat formáját az önszabályozó szervezetek feletti felügyeleti hatóság állapítja meg.